القضايا / 477678286
قيد النظررقم الدعوى 477678286رقم القيد 3518272المرجع ق-2025-001

فسخ عقد مقاولة والمطالبة بالتعويض عن الأضرار

المحكمة التجارية بالرياض · الدائرة الثانيةالقاضي سليمان الخضيريقُيدت 4 جمادى الآخرة 1447 هـالدرجة الأولى
قيمة المطالبة6,800,000ر.س · تكاليف 340,000
لا جلسة مجدولةبانتظار تحديد موعد
  1. القيد4 جمادى 2 · 1447
  2. المرحلة الحالية: النظر8 جلسات منعقدة
  3. الحكم
  4. الاستئناف
  5. التنفيذ
موكلنا · مدعى عليهشركة الوسام للتجارة والمقاولاتسجل تجاري 1010428813 · وكالة 4412907 سارية
ضد
الخصم · مدعٍإعمار الجزيرة للتطوير العقاريوكيله: مكتب الدرع للمحاماة · لا يوجد تعارض مصالح

خط سير القضية

كل ما جرى وما سيجري، بالترتيب
  1. 21 جمادى 1بعد 10 أيام
    موعد تقديم تقرير الخبيرالخبير الهندسي م. عادل الغامدي — مطلوب قبل الجلسة العاشرة
  2. اليوم13:00
    الجلسة التاسعة — مرافعةانعقدت اليوم
    الحاضر: عبدالعزيز العتيبي · جاهزية الملف2 من 3 مهام
  3. 10 جمادى 1فات بيوم
    موعد تقديم المذكرة الجوابيةلم تُرفع بعد — المسودة جاهزة بنسبة 80٪
  4. 30 ربيع 210:00
    الجلسة الثامنة — قررت الدائرة ندب خبير هندسيحضر الطرفان، وطلب وكيل المدعية مهلة للرد على دفع موكلنا بتعطيل التسليم الابتدائي.محضر الجلسة.pdf
  5. 20 ربيع 2مستند
    قدّم الخصم مذكرة بطلباته الختاميةحلّلها المساعد: 3 دفوع جديدة، أقواها التأخير في المرحلة الثانية
  6. 4 جمادى 21447 هـ
    قيد الدعوىقُيدت إلكترونياً عبر ناجز ·

قراءة المساعد للقضية

من 7 مستندات و8 محاضر
  • نقطة قوة: مراسلات تثبت أن المدعية أخّرت محضر التسليم الابتدائي 47 يوماً.
  • نقطة قوة: العقد يحصر التعويض في غرامة تأخير لا تتجاوز 10٪.
  • نقطة ضعف: تأخير فعلي في المرحلة الثانية قد يرجّحه تقرير الخبير.

المواعيد النظامية

  • -1يومتقديم المذكرة الجوابية10 جمادى الأولى · فات
  • -3أيامتجهيز الجلسة8 جمادى الأولى · فات
  • 10أيامتقرير الخبير21 جمادى الأولى
مهلة الاستئناف تُحسب تلقائياً من تاريخ استلام الحكم — 30 يوماً

فريق القضية

  • عع
  • مح
  • خز

أحدث المستندات

الكل (7)