تجهيز جلسة الوسام
النطاق: قضية 477678286
ما أهم ما يجب أن أفعله قبل جلسة الوسام اليوم؟
المساعد:
جلستك الساعة 1 ظهراً، والملف جاهز بنسبة 2 من 3. هذه أهم ثلاثة أمور:
- قدّم المذكرة الجوابية قبل الجلسة. موعدها فات أمس، والمسودة جاهزة بنسبة 80٪ مسودة المذكرة الجوابيةالإصدار 3 · جاهزة بنسبة 80٪ — تنقصها فقرة الدفع بتعطيل المدعية للتسليم الابتدائي.
- جهّز الرد على الدفع الجديد للخصم بأن التأخير في المرحلة الثانية ثابت بتقرير المهندس المشرف مذكرة الخصم الختامية · ص 4«…وقد ثبت تأخر المدعى عليها في إنجاز المرحلة الثانية بحسب تقرير المهندس المشرف…»
- اطلب صراحةً ضم مراسلات رجب إلى أوراق الخبير، فهي أقوى دليل على تعطيل التسليم الابتدائي محضر الجلسة الثامنةقررت الدائرة ندب خبير هندسي، وطلب وكيل المدعية مهلة للرد على دفع موكلنا بتعطيل التسليم الابتدائي.
المذكرة الجوابية · الإصدار 3فات موعدها بيوم · تنقصها فقرة الدفع بتعطيل التسليم
المصادر:مسودة المذكرة الجوابيةالإصدار 3 · جاهزة بنسبة 80٪ — تنقصها فقرة الدفع بتعطيل المدعية للتسليم الابتدائي.مذكرة الخصم الختامية · ص 4«…وقد ثبت تأخر المدعى عليها في إنجاز المرحلة الثانية بحسب تقرير المهندس المشرف…»محضر الجلسة الثامنةقررت الدائرة ندب خبير هندسي، وطلب وكيل المدعية مهلة للرد على دفع موكلنا بتعطيل التسليم الابتدائي.
صغ فقرة الدفع بتعطيل المدعية للتسليم الابتدائي، بأسلوب رصين.
المساعد:
مسودة · أسلوب رصين
ثبت من المراسلات المتبادلة بين الطرفين، ولا سيما الخطابين المؤرخين في 3 و7 رجب 1447هـ، أن المدعية امتنعت عن تحرير محضر التسليم الابتدائي رغم إخطارها باكتمال الأعمال، فتأخر التسليم سبعةً وأربعين يوماً بسببٍ يرجع إليها وحدها؛ ومن ثمّ فلا يُنسب إلى موكلتنا إخلالٌ يسوّغ الفسخ أو التعويض، إذ لا يُسأل المدين عن تأخيرٍ تسبّب فيه الدائن.
استند إلى: عقد المقاولة م.18 · خطابا 3 و7 رجب · محضر الجلسة الثامنة
مخرجات المساعد مسودات تحتاج مراجعة المحامي قبل اعتمادها.